Купля-продажа авто

Договор поставки компьтеров типовой. Договор поставки компьютеров Типовой договор на компьютерное оборудование

Представляет Исполнителю заявки на выполнение работ по разработке, составлению, редактированию, набору, распечатке и ксерокопированию доку¬ментов. Заявка может быть сделана Заказчиком в устной форме.2.2.5. Обеспечивает свободный доступ специалистов Исполнителя к компью¬терному оборудованию.2.2.6. Обеспечивает сохранность компьютерного оборудования, установленного Исполнителем в соответствии с п. 2.1.5 настоящего договора.2.2.7. Обязан подписать акт сдачи-приемки в течение дней с момента его представления Исполнителем либо заявить Исполнителю свои мотивиро¬ванные возражения в письменной форме.2.3. Не допускается самостоятельное использование Заказчиком компьютерного оборудования, установленного Исполнителем. 3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 3.1. Не позднее числа каждого месяца Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки.3.2.

Договор оказания услуг по сервисному обслуживанию компьютерной техники

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 2.1. Сервисное техническое обслуживание компьютерной техники осуществляется Подрядчиком своими силами. 2.2. Подрядчик приступает к ремонту неисправного компьютерного оборудования после получения заявки Заказчика (подп.
1.2.3 настоящего

Внимание

Договора). После осмотра неисправного оборудования Подрядчик составляет акт, в котором указывает обнаруженные неисправности, перечень работ, которые надо осуществить, и детали, подлежащие замене, а также стоимость указанных деталей. Акт подписывается уполномоченным представителем Заказчика.

2.3. Стоимость комплектующих деталей, замена которых должна быть произведена в ходе ремонта (п. 2.2 настоящего Договора), согласуется Сторонами.

Договор оказания услуг по наладке компьютеров

Общие сроки выполнения: в период с. . г. по. . г. 6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 6.1. Вознаграждение Исполнителя определяется в Приложениях (Технических заданиях).
НДС не облагается. 6.2. Сметная стоимость: рублей в час, не включая налог на доходы физических лиц (13%). 6.3. Количество часов указывается в пунктах содержания оказываемых услуг.

Инфо

Предварительно максимальные трудозатраты составляют часа, что составляет общую сумму рублей, из них подлежит выплате Исполнителю - (), рублей, при этом НДФЛ, перечисляемый Заказчиком в качестве налогового агента составляет – руб. Превышение количества часов должно быть дополнительно обосновано.

6.4. Заказчик является налоговым агентом с связи с чем НДФЛ за Исполнителя удерживается и перечисляется Заказчиком. 6.5. Вознаграждение уплачивается в течение 5 дней после подписания Акта, указанного в п.5.1.
6.6.

Договор технического обслуживания компьютеров

Важно

Срок действия настоящего Договора с момента подписания. 9.2. Договор прекращается по соглашению сторон или в случае одностороннего отказа от договора одной из Сторон.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе каждой из Сторон с обязательным предупреждением другой Стороны за 10 рабочих дней до его расторжения. 9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 10.1. Исполнитель не подлежит соцстрахованию со стороны Заказчика. 10.2. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
10.3.

Договор на ремонт компьютера

Права и обязанности сторон 2.1. Исполнитель:2.1.1. Оказывает услуги, предусмотренные п. 1 настоящего договора по месту на¬хождения Заказчика: .2.1.2. Обеспечивает Заказчика квалифицированными специалистами ежеднев¬но с ч до ч на весь срок действия договора.2.1.3.

Исполнитель самостоятельно определяет количество специалистов и чис¬ло рабочих мест, необходимых для выполнения заявок Заказчика.2.1.4. Самостоятельно осуществляет оборудование рабочих мест специалистов (компьютеры, принтеры, ксерокс, канцелярские принадлежности).2.1.5.

Производит доставку и установку своего компьютерного оборудования у Заказчика.2.1.6. Самостоятельно обеспечивает компьютерное оборудование необходимы¬ми расходными материалами (дискеты, бумага для принтера и ксерокса, картриджи и др.) и осуществляет его ремонт и техническое обслуживание.2.1.7.

Договор на оказание услуг по разработке программного обеспечения

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору сервисного обслуживания Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.5.2. Заказчик вправе отказаться от Договора, предупредив Подрядчика не позднее чем за 10 календарных дней.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА6.1. Настоящий договор на сервисное обслуживание составлен на срок с « » 201_ г. по « » 201_ г. 7. ФОРС-МАЖОР7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д.7.2.

Договор на обслуживание компьютерной техники

Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать следующие услуги: 2.1.1 Техническое обслуживание, наладка и настройка персональных компьютеров (далее — ПК). 2.1.2. Программное обеспечение по требованиям Заказчика. 2.1.3. Обучение персонала Заказчика работе на ПК. 2.1.4. Устное консультирование по вопросам приобретения и эксплуатации оргтехники. 2.1.5. Устное консультирование персонала Заказчика по работе в «1С» программах. 2.1.6. Настройка бухгалтерских программ по требованию Заказчика. 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Заказчик обязан оплачивать услуги Исполнителя в порядке: в срок: . 3.2.

Стоимость работы одного специалиста Исполнителя составляет рублей за один час работы, но не более рублей за 1 (один) месяц. Оплата каждого вида работ осуществляется согласно прейскуранту (Приложение N), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Образец (примерный). договор подряда на организацию локальной компьютерной сети

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Исполнитель Заказчик Гражданин РФ. . года рождения

Паспорт гражданина РФ выдан. . г. код подразделения — зарегистрирован по адресу: ПОДПИСИ СТОРОН: м.п. Приложение №1 к Договору оказания услуг по наладке компьютеров № от.

Техническое задание Город Дата составления. . г. Гражданин РФ. . года рождения (паспорт гражданина РФ выдан. . г. код подразделения — , зарегистрирован по адресу: , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, действующего на основании, с другой стороны, составили и утвердили техническое к Договору № от. . г. Наименование Цена Рублей за час, вкл. НДФЛ Кол-во часов Сумма, Рублей, Вкл.

Договор на оказание компьютерных услуг

Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ8.1. Договор на сервисное обслуживание техники заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.8.2.

Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору оказания услуг. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.8.3.

Работающая под управлением компьютерная сеть Заказчика и пояснения по его настройкам. 3.2. Ввод в работу всего указанного в техническом задании функционала.

Факт оказания услуг фиксируется актом на выполнения услуг. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Исполнитель обязуется: 4.1.1.

Оказать Заказчику услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 4.1.2. Оказать Заказчику услуги своими силами. 4.1.3. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика. 4.1.4.

Представлять Заказчику материалы и заключения в электронном виде, а при необходимости - письменные материалы и заключения. 4.1.5. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения заинтересованным лицам, включая государственные и судебные органы, по представляемым Исполнителем в соответствии с настоящим Договором материалам.

Договор подряда на компьютерные услуги образец

В случае возражений Заказчика относительно покупки комплектующих изделий и деталей по цене, указанной Подрядчиком, Заказчик самостоятельно осуществляет покупку необходимых запасных частей и оборудования и предоставляет их Подрядчику для замены дефектных и неисправных деталей. 2.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить ремонт при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком запасных частей и оборудования (п.

2.3 настоящего Договора). Заказчик обязан сообщить Подрядчику о порядке дальнейших действий в течение дней с момента получения предупреждения Подрядчика, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео На странице представлен договор на ремонт компьютера и компьютерной техники. Вы можете скачать договор на ремонт компьютерной техники, который заключается при оказании подрядчиком мер, направленных на устранение неисправностей в работе оборудования. Скачать пакет документов Дата актуализации: 2018-03-20 Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на ремонт компьютера Наш сервис позволяет избавить специалиста от рутинной работы: подробной вычитки после правок, исправления слетевших ссылок, поиска ошибок и противоречий, заполнения реквизитов. К примеру на то, чтобы подготовить договор на ремонт компьютерной техники у вас уйдет не более двух минут. Также при создании договора, вы автоматически (моментально!) формируете пакет сопутствующих документов (приложения, акты, графики).

г. Пермь « » 2011 г.

МОУ СОШ № 100 г. Перми именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Обухова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________, именуемое (ый, ая) в дальнейшем «Поставщик» , в лице _____________________________________________________________________________, действующий (ая) на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на поставку компьютерной техники по итогам проведенного запроса котировок цен (протокол № -1от « » 2011г.), о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется в обусловленный настоящим договором срок поставить Заказчику компьютерную технику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего договора, его наименование, цена, комплектация и количество (объём) определяются в Спецификации (Приложение №3).

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего договора составляет _____________________рублей.

2.2. Цена настоящего договора включает в себя все затраты на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Оплата производится по факту поставки товара в течение 5 рабочих дней.

3. Срок исполнения договора

3.2. Поставщику предоставляется право досрочной поставки товаров по согласованию с Заказчиком.

3.3. Поставка товара осуществляется на основании заявки Заказчика. Указанная заявка передаётся Поставщику уполномоченным лицом Покупателя лично.

4. Порядок передачи и приемки товара

4.1. Поставка товара производится в течение 10 рабочих дней после подписания договора. Поставку товара осуществляет Поставщик.

4.2. Поставщик представляет Заказчику на компьютерную технику все необходимые технические документы. Вышеуказанные документы должны быть предоставлены представителю Заказчика в день поставки товара. Установка и настройка компьютерной техники осуществляется Заказчиком.

4.3. Передача (приемка-сдача товара) осуществляется в пункте поставки, указанном Заказчиком, а именно: г. Пермь, ул. Швейная,35 – аудитория 203.

4.5. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ и (или) иным документам, регламентирующим его качество.

4.6. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4.7. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объёме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущено к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар должен иметь Сертификат качества, выданный в установленном в соответствии с законодательством РФ порядке, инструкция на русском языке.

4.8. Приемка поставляемого товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется Заказчиком в соответствии с «Инструкциями о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6) и «Инструкции о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7).

4.9. Кроме этого приемка товаров осуществляется Комиссией по общественной приемке товаров в соответствии с Регламентом приемки товаров, поставляемых для государственных нужд Пермского края (Утвержден приказом Министерства развития торговли и предпринимательства Пермского края от 25.08.2008 № СЭД-03.01-01-15), путем выборочной (частичной) или сплошной проверки качества товаров.

4.10. Приемка товаров по количеству, качеству и комплектности производится Комиссией по общественной приемке товаров, состав которой утверждается приказом руководителя Заказчика и члены которой являются компетентными (по роду работы, по образованию, по опыту трудовой деятельности) в вопросах определения качества и комплектности подлежащих приемке товаров.

4.11. При заключении договора Поставщик обязан представить Заказчику сведения о кандидатуре специалиста поставщика (Ф.И.О., должность) для включения в состав Комиссии по общественной приемке товаров.

4.12. Днем исполнения обязательства по передаче товара (или партии товара в случае поставки отдельными партиями) со стороны Поставщика считается его сдача полностью Заказчику и его приемка по количеству и качеству.

Администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 27 июля 2011 г. N 5393
(с изменениями от 27 сентября 2011 г.,
30 мая, 22 октября 2012 г.)

Договор
на поставку компьютерной техники, оргтехники, комплектующих и расходных материалов для нужд муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город Краснодар

г. Краснодар

действующего на основании

именуемое (ый) в дальнейшем Заказчик

действующего на основании

именуемое (ый) в дальнейшем Поставщик, являющееся (ийся)

(победителем

или единственным поставщиком)

(указать способ размещения заказа)

(указать основание заключения гражданско-правового договора (протокол соответствующей комиссии или Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или согласование с уполномоченным на осуществление контроля федеральным органом N _________ от _______________ и т.п.)

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор о нижеследующем:

Раздел I
Предмет договора

1. Поставщик обязуется передать в установленные настоящим договором сроки Заказчику товары, а Заказчик обязуется принять и оплатить Поставщику стоимость поставленных товаров.

2. Наименование, количество и цена товаров определены в приложении , являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

Раздел II
Права и обязанности сторон

3. Заказчик вправе:

3.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара потребовать от Поставщика замены товаров ненадлежащего качества.

3.2. В случае передачи некомплектных товаров потребовать от Поставщика доукомплектования товаров в разумный срок, в случае если Поставщик в разумный срок не выполнил требования о доукомплектовании товаров, потребовать замены некомплектных товаров на комплектные.

4. Заказчик обязан:

4.1. Совершить все необходимые действия по обеспечению принятия товаров.

4.2. В течение 2 дней с момента поставки произвести осмотр, проверку количества и комплектности поставленных товаров.

4.3. В случае обнаружения несоответствия поставленных товаров условиям настоящего договора известить об этом Поставщика в 2 дневный срок со дня обнаружения несоответствия для принятия соответствующих мер.

4.4. Контролировать своевременное перечисление денежных средств за поставленные товары на расчётный счёт Поставщика.

5. Поставщик обязан:

5.1. Поставить Заказчику товары, соответствующие условиям настоящего договора, в установленные настоящим договором сроки.

5.2. Передать Заказчику следующие документы на поставляемую продукцию: накладные, счета-фактуры, акт приёма-передачи.

5.3. На системные блоки программно-технических комплексов установить тестовое программное обеспечение, позволяющее убедиться в работоспособности поставляемого оборудования.

5.4. Обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки в пункт поставки.

5.6. Исполнить свои обязательства по настоящему договору лично.

Раздел III
Качество и гарантийный срок

6. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров, соответствующее обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к товарам указанного вида (рода), в течение гарантийного срока в соответствии с приложением к настоящему договору.

7. Подтверждением качества поставки является наличие документации на поставляемые устройства и комплектующие изделия, документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика, сертификатов соответствия, гигиенических заключений. Расходные материалы должны быть оригинальными.

8. В течение гарантийного срока ремонт (замена) вышедшего из строя поставленного оборудования осуществляется Поставщиком в течение _____________________ с момента получения заявки от Заказчика.

В случае невозможности осуществления ремонта (замены) оборудования в указанные сроки Поставщик обязан по требованию Заказчика предоставить во временное пользование аналогичное оборудование с комплектом расходных материалов, необходимых для обеспечения работоспособности, до истечения времени ремонта (замены).

Выезд на объекты Заказчика за вышедшим из строя оборудованием и доставка заменённого (отремонтированного) оборудования в течение гарантийного срока осуществляется транспортом Поставщика.

9. Товары должны быть упакованы в стандартную тару, тара должна соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке товаров указанного вида (рода), обеспечивать полную сохранность и защиту товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.

Маркировка товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и содержать следующую информацию: наименование товара, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок.

10. На поставляемый товар Поставщик даёт гарантию качества в соответствии с нормативными документами, подтверждающими качество, на данный вид товара. Гарантийный срок на поставленные товары составляет __________.

Раздел IV
Порядок передачи товаров

11. Передача товаров (приёмка-передача) осуществляется в пункте поставки.

12. Приёмка товаров по количеству и качеству осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

13. По факту приёмки товаров составляется акт приёмки-передачи товаров, подписываемый Сторонами.

Исполнение Поставщиком обязательств по договору подтверждается актом приёмки-передачи товаров.

Если товары поставляются по периодам, исполнение Поставщиком обязательств по договору в соответствующем периоде подтверждается актом приёмки-передачи товаров.

14. При отгрузке товаров Поставщиком данные товары должны быть осмотрены Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика в месте их отгрузки, в том числе должно быть проверено соответствие товара условиям настоящего договора, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные товары, а также количество, качество, ассортимент и упаковку товара.

15. При обнаружении недостатков во время отгрузки товара, несоответствий условиям настоящего договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные товары, Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) уведомляет об этом Поставщика и возвращает товар (часть товара) Поставщику. При возврате товаров составляется в письменной форме акт о возврате товаров.

16. Право собственности на товары переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приёмки-передачи товаров.

Раздел V
Сроки и порядок поставки

17. Товары поставляются со склада Поставщика силами и транспортом Поставщика в пункт поставки в период с ______________ по _______________.

18. Пункт поставки Заказчика расположен по адресу: _________________.

Раздел VI
Цена договора и порядок расчёта

19. Цена за единицу товара, включая НДС, определена в приложении , являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Товар оплачивается по цене в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в ходе размещения заказа. Стоимость доставки, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость товаров по настоящему договору.

20. Цена договора составляет _________________ рублей ____ копеек, включая НДС. Цена договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством.

21. Оплата поставленных товаров производится по факту исполнения Поставщиком обязательств по договору, подтверждаемому актом приёма-передачи товаров.

Если поставка товаров осуществлялась по периодам, оплата поставленных товаров производится по факту исполнения Поставщиком обязательств по договору в соответствующем периоде, подтверждаемому актом приёма-передачи товаров.

22. Заказчик в течение _____________ рабочих дней после подписания акта приёма-передачи товаров перечисляет денежные средства за поставленные товары на расчётный счёт Поставщика (с указанием в назначении платежа: "оплата заказа N _______ от "__" _________ 20___ года по договору N ______ от "__" __________ 20___ года.").

Раздел VII
Обеспечение исполнения договора

Обеспечение исполнения настоящего договора предоставляется на сумму в размере ______________________________________ рублей.

24. В случае если Поставщиком избирается способ обеспечения исполнения договора в форме передачи денежных средств, то Поставщик при подписании настоящего договора перечисляет денежную сумму, указанную в пункте 23 настоящего договора, на соответствующий счёт Заказчика, либо открывает вклад (депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права требования Заказчику.

Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику не позднее чем через 28 дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору.

В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору обеспечение исполнения договора обращается в доход Заказчика в безакцептном порядке.

(В случае если Поставщиком избирается способ обеспечения исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии, то Поставщик при подписании настоящего договора предоставляет безотзывную банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 23 настоящего договора. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержать ссылку на настоящий договор путём указания Стороны настоящего договора, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего договора, указанное в преамбуле настоящего договора. В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Заказчик в течение 10 дней с момента нарушения Поставщиком обязательств по договору направляет в банк, выдавший гарантию, требование об уплате денежной суммы по безотзывной банковской гарантии.

25. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, Поставщик обязуется в течение 10 дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора в размере и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.

* Раздел VII "Обеспечение исполнения договора*" применяется в случае если заказчиком в аукционной (конкурсной) документации предусмотрено обеспечение исполнения договора.

Раздел VIII
Срок действия договора

26. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения его Сторонами и действует до _________________ 20___ года.

27. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

Раздел IX
Ответственность Сторон

28. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

29. За качество поставленных товаров Поставщик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

30. При нарушении Поставщиком сроков поставки, предусмотренных настоящим договором, Поставщик уплачивает неустойку (пени) в размере _________% от суммы договора за каждый день просрочки, либо оплата по договору автоматически сокращается на сумму неустойки (пени). Расчёт неустойки (пени) производится в момент подписания акта приёмки-передачи товаров.

31. При нарушении Поставщиком иных условий настоящего договора Поставщик уплачивает неустойку (штраф) в размере ______% от суммы договора, либо оплата по договору автоматически сокращается на сумму неустойки (штрафа). Расчёт штрафных санкций производится в момент подписания акта приёмки-передачи товаров.

32. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, эпизоотий, эпидемий, действий внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных действий, забастовок, объявления моратория Правительством Российской Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены актом соответствующего компетентного органа (территориальным органом Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, органом Росветнадзора Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в отношении действия обстоятельств непреодолимой силы на территории иностранного государства, иным компетентным органом).

33. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о моменте возникновения, виде и возможной продолжительности их действия.

34. Если обстоятельства, указанные в пункте 32 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.

Раздел X
Разрешение споров

35. Споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров.

36. В случае невозможности урегулирования споров путём переговоров, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Раздел XI
Внесение изменений в договор

37. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего договора вправе изменить не более чем на 10% предусмотренное настоящим договором количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключён настоящий договор.

При поставке дополнительного количества товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству дополнительно поставленных товаров, но не более чем на 10% такой цены договора.

В связи с сокращением потребности в товарах, на поставку которых заключён договор, Заказчик изменяет первоначальную цену договора пропорционально количеству товаров, потребность в которых прекратилась.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

38. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

39. Изменение условий настоящего договора оформляется письменным документом, подписанным сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

40. Настоящий договор составлен в ________ подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

* Пункт 37 раздела XI настоящего договора не применяется при размещении заказа путём запроса котировок.

* В случае заключения договора по итогам открытого аукциона в электронной форме договор заключается в форме электронного документа и подписывается Поставщиком и Заказчиком электронной цифровой подписью, каждым со своей стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел XII
Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:		Поставщик:


(подпись, печать)		(подпись, печать)
Проект договора подготовлен (исполнитель, телефон)

Договор поставки компьютеров № ___

г. Местоположение «__» __________ 20__г

Наименование поставщика , в лице Должность и ФИО подписанта , действующего на основании Основание права подписания , именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны,

и Наименование покупателя в лице Должность и ФИО подписанта , действующего на основании Основание права подписания , именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить компьютеры и/или комплектующие (далее – «Товар»), в количестве, ассортименте (наименованием) и по ценам, согласованным сторонами, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, в порядке, определенном настоящим Договором.

1.2. Количество, ассортимент и цена поставляемого товара, сроки и адрес поставки указываются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Обязательства Сторон

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Осуществить поставку товаров в объеме и сроки согласно спецификации.

2.1.2. Гарантировать соответствие поставляемого товара требованиям стандартов и техническим характеристикам (условиям), установленным для данного вида товара.

2.1.3. Исполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Покупатель обязуется:

2.2.1. Принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора.

2.2.2. Исполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3. Условия поставки и порядок приемки товара

3.1.Поставка осуществляется в сроки и на условиях, указанных в спецификациях.

3.2.Товар должен быть упакован и промаркирован. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам и содержать указание заводского номера изделия.

3.3. Приемка товара осуществляется ответственным лицом Покупателя на основании представленной им доверенности и оформляется Товарной накладной (форма ТОРГ-12) и Актом приемки-передачи. При приёмке Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в соответствующей спецификации к настоящему Договору, по наименованию, количеству и комплектации.

3.4. При обнаружении каких-либо несоответствий передаваемого Товара требованиям настоящего Договора и спецификации, составляется соответствующий Акт с указанием нарушений и сроками их устранения Поставщиком. Вывоз товара с недостатками, и доставка товара на замену осуществляется силами и за счёт Поставщика.

3.5. Поставщик передает Покупателю вместе с товаром: счет-фактуру; Товарную накладную (форма ТОРГ-12); Акт приемки-передачи; гарантийный талон, сертификаты и др. в случае, если они предусмотрены оформлением у производителя.

3.6. Обязанность Поставщика по поставке (передаче) товара Покупателю считается исполненной с момента подписания ими Товарной накладной и Акта приемки-передачи.

3.7. Право собственности на поставляемый товар, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Товарной накладной и Акта приемки-передачи.

4. Стоимость поставки и порядок расчетов

4.1. Стоимость (цена) поставляемого товара указывается в спецификациях.

4.2. Цена товара по подписанной с двух сторон спецификации является фиксированной и изменению не подлежит.

4.3. Оплата за поставляемый товар производится на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета.

4.4. Расчет за поставленный товар производится Покупателем в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Сторонами товарной накладной и Акта приемки-передачи.

4.5. Датой платежа считается дата зачисления средств на счет Поставщика.

4.6. Цена товара определена с учетом расходов на доставку до места поставки, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Ответственность Сторон и разрешение споров

5.1. Покупатель вправе взыскать с Поставщика за недопоставку или просрочку поставки товаров в установленные соответствующей спецификацией сроки неустойку в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного товара за каждый день недопоставки или просрочки, но не более 10% от стоимости Заявки. Обязанность по уплате неустойки возникает со дня предъявления соответствующего требования Покупателем.

5.2. Уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в полном объеме и устранения нарушений.

5.3. При несвоевременной оплате товара по настоящему Договору (за исключением оплаты авансовых платежей), Поставщик вправе требовать оплату неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки не перечисленных в срок сумм, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оплаты, но не более 10% от суммы неоплаченного в срок товара.

5.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожаром, наводнением, землетрясением, войной, постановлениями государственных органов и т.п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении и (или) прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, и представить подтверждающие документы. Неизвещение об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный настоящим пунктом срок лишает соответствующую Сторону права ссылаться на такие обстоятельства.

6.3. В случае продолжения указанных обстоятельств, свыше 10 (десяти) календарных дней, Стороны решают вопрос о судьбе настоящего Договора.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор действует с даты подписания его Сторонами до 31 декабря 2014 г. или до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде в форме дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами.

7.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10-ти календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

Все действия, совершённые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершёнными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения соответствующих обязательств.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

г. Москва «___»_________ 201_ г.

ОАО «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - «договор на сервисное обслуживание») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по обслуживанию компьютерной техники по заданию Заказчика в целях обеспечения ее надлежащей работы, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Заказчик производит вызов специалиста Подрядчика согласно письменной или устной заявке по необходимости.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
2.1. Техническое обслуживание, наладка и настройка персональных компьютеров.
2.2. Программное обеспечение по требованиям Заказчика.
2.3. Обучение персонала Заказчика работе на ПК.
2.4. Устное консультирование по вопросам приобретения и эксплуатации оргтехники.
2.5. Устное консультирование персонала Заказчика по работе в "1С" программах.
2.6. Настройка бухгалтерских и иных программ под специфику Заказчика.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся в безналичном порядке ежемесячно в срок до 15 числа текущего месяца на основании счетов, выставленных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком.
3.2. Стоимость работы одного специалиста Подрядчика составляет _____ рублей за один час работы, но не более _______ рублей за 1 (один) месяц. Оплата каждого вида работ осуществляется согласно прейскуранту, являющемуся неотъемлемой частью договора на обслуживание.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. При завершении работ за текущий месяц стороны составляют акт сдачи-приемки работ, где указывают количество специалистов, работавших в рамках договора об оказании услуг, а также количество часов работы каждого специалиста.
4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки-передачи и оплаты выставленного Подрядчиком счета по причинам недоработок или некачественного выполнения работ, допущенных Подрядчиком, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.3. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
4.4. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору сервисного обслуживания Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Заказчик вправе отказаться от Договора, предупредив Подрядчика не позднее чем за 10 календарных дней.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор на сервисное обслуживание составлен на срок с «___»_________ 201_ г. по «___»_________ 201_ г.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д.
7.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор на сервисное обслуживание техники заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору оказания услуг. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.4. Ссылки на слово или термин в договоре сервисного обслуживания в единственном числе включают в себя ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное.
8.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.
8.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.
8.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в письменном виде по следующим адресам:
8.7.1. Для Заказчика: __________________________________________________.
8.7.2. Для Подрядчика: ________________________________________________.
8.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для корреспонденции.
8.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 8.7. договора на сервисное обслуживание и иных реквизитов юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Российская Федерация. В противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору.