Реклама на портале

Договор на монтаж оборудования (образец). Договор поставки, монтажа и пуско-наладке оборудования Поставка и установка оборудования

«___» ________ 20__г.

Именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующей на основании _____, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать закупаемое им оборудование, а Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование в соответствии с _______, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставщик обязуется осуществить за плату работы по монтажу поставленного оборудования с использованием материалов Поставщика, а Покупатель обязуется оплатить указанные работы в соответствии с ______, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА (СТОИМОСТЬ) ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Договора составляет ___________ руб.______________, что подтверждается Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Указанная в пункте ___ сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика по настоящему Договору.

2.3. Изменение цен на поставленное оборудование возможно в случаях, установленных законодательством или данным Договором по письменному соглашению Сторон.

2.4. Покупатель обязуется перечислить на счет Поставщика _______ от указанной в пункте __ суммы до _____ года в качестве аванса по настоящему Договору. Оставшуюся сумму Покупатель обязуется перечислить на счет Поставщика в течение ______ со дня подписания акта приема-передачи.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществить монтаж поставляемого оборудования не позднее ______ года при условии соблюдения Покупателем порядка оплаты.

3.1.2. Выполнить работы, указанные в настоящем Договоре, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

3.1.3. Гарантировать качество поставленного оборудования и выполненных работ по настоящему Договору.

3.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному в _____ Покупателем адресу.

3.1.5. Неукоснительно выполнять на объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

3.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое оборудование.

3.1.7. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Покупателем в ____, на условиях доставки. Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания акта приема-передачи.

3.1.8. По окончании выполнения работ по настоящему Договору Поставщик представляет Покупателю акт приема-передачи выполненных работ (в рублях) и счет-фактуру (в рублях). Сумма НДС выделяется в акте приема-передачи выполненных работ отдельной строкой. Покупатель в течение ___ рабочих дней рассматривает и утверждает акт приема-передачи в случае отсутствия претензий или направляет Поставщику мотивированный отказ в приеме работ. В случае непредставления мотивированного отказа в ___ дневный срок с момента представления Поставщиком акта Покупателю акт считается принятым и подлежит оплате Покупателем.

3.1.9. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта Покупатель передает перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в перечне, Поставщик вновь передает Покупателю акт приема-передачи, после чего вступает в силу пункт ___.

3.1.10. Несмотря на подписание акта, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора.

3.1.11. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Поставщик обязан начать устранение таких недоделок не позднее ___ дней с даты подписания перечня доработок.

3.1.12. Сдать выполненные работы уполномоченным представителям Покупателя.

3.1.13. По желанию Покупателя консультировать персонал Покупателя и передать инструкцию по эксплуатации оборудования.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Оплатить поставленное оборудование и выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.

3.2.2. Принять поставленное оборудование в сроки, указанные в пункте ___ настоящего Договора.

3.2.3. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору:

3.2.3.1. Подготовка объектов к монтажу оборудования (согласование с Поставщиком графика и времени проведения работ на период производства работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении работ и т. п.).

3.2.3.2. Временное освещение мест монтажа (при необходимости) и обеспечение возможности подключения средств малой механизации Поставщика к источникам электропитания.

3.2.4. Представлять Поставщику имеющуюся документацию и информацию, необходимые для выполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

3.2.5. Предоставить Поставщику возможность проведения работ по указанному Покупателем адресу не менее ____ часов в день.

3.2.6. Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении Поставщиком работ.

3.2.7. Обеспечить Поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом (помещением) для складирования материалов, инструмента и оборудования.

3.2.8. Немедленно информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.

3.2.9. Обеспечить доступ персонала и транспорта Поставщика на все необходимые для проведения работ площади.

3.3. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своего юридического адреса, номеров факсов, телефонов, реквизитов банковских счетов не позднее ____ с даты их изменения. В случае невыполнения этого условия виновная Сторона компенсирует все расходы (включая полную компенсацию возможных судебных издержек), понесенные другой Стороной в процессе установления ее местонахождения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Покупатель обязан уплатить Поставщику пени за задержку исполнения условий пункта ___ настоящего Договора в размере _______________.

4.3. Поставщик обязан уплатить Покупателю пени за задержку исполнения условий пункта _____ настоящего Договора в размере _____________.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Поставщик гарантирует качество выполненных работ и поставленного оборудования по настоящему Договору в течение ____ со дня подписания акта.

5.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте ___, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.

6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте __, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом __, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте ___, и их последствия продолжают действовать более ________, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев.

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в __________ в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для ___.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

Договор на поставку и монтаж оборудования широко распространен на практике. Объясняется это тем, что стороны в одном документе могут сразу согласовать и условия (место, срок, способ) поставки оборудования, и порядок его монтажа. Актуальность и важность таких действий повышается, когда оборудование является сложным и требует профессиональной сборки и установки.

Виктор Анохин

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, председатель Арбитражного суда Воронежской области в отставке

Сергей Аристов

выпускающий редактор ЮСС« Система Юрист»

Александр Бычков

начальник юридического отдела ЗАО« ТГК Салют»

Договор на поставку и монтаж оборудования широко распространен на практике. Объясняется это тем, что стороны в одном документе могут сразу согласовать и условия(место, срок, способ) поставки оборудования, и порядок его монтажа. Актуальность и важность таких действий повышается, когда оборудование является сложным и требует профессиональной сборки и установки.

В таком случае договор между сторонами будет носить смешанный характер и содержать в себе элементы поставки и подряда (о разнице между этими договорами подробнее см. Как заказчику выбрать между договором подряда и другими договорами). То есть к отношениям сторон в соответствующих частях будут применяться правила глав и Гражданского кодекса РФ, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора(согласно п. 3 ст. 421 ГК РФ). При этом не имеет значения, какое из обязательств в договоре более значимо для покупателя.

Однако покупателю нужно иметь в виду, что суды часто сводят смешанный договор на поставку и монтаж оборудования к одному из предусмотренных Гражданским кодексом РФ типов договора. Подробнее о причинах этого и возникающих при этом рисках см. ниже .

Существенные условия договора

Договор на поставку и монтаж оборудования в первую очередь должен содержать условия, которые являются существенными для его элементов():

1) для договора поставки:

  • о товаре (наименование и количество) - то есть предмет договора;

Последние три условия не всегда признаются существенными. Однако, чтобы избежать возможных неблагоприятных последствий , их лучше согласовать.

2) для договора подряда:

  • о конкретных видах работ(с указанием их наименования, содержания и объема); об объекте, на который направлены работы; о результате, к которому должны привести подрядные работы, - то есть предмет договора ;
  • о цене работ (это условие не всегда признается существенным, но его тоже лучше согласовать).

Также нужно учитывать, что к существенным условиям относятся и условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение().

Внимание! Если в договоре на поставку и монтаж оборудования будет отсутствовать какое-либо существенное условие в части поставки или подряда, то суд признает договор незаключенным в соответствующей части.

Для покупателя это может стать причиной значительных потерь. См., например, Чем грозит покупателю признание договора незаключенным , Чем грозит заказчику признание договора незаключенным .

Пример из практики: суд уменьшил сумму неустойки с продавца на треть с лишним по сравнению с заявленной в иске, так как договор в части подрядных отношений был признан незаключенным

Между ЗАО« Э.»(генеральный подрядчик, покупатель) и ЗАО« У.»(субподрядчик, продавец) был подписан договор, по которому продавец обязался:

  • изготовить, выполнить антикоррозийную защиту;
  • упаковать, промаркировать и поставить несколькими партиями продукцию;
  • выполнить работы по монтажу оборудования и трубопроводов объекта.

Покупатель перечислил аванс, однако продавец нарушил сроки поставки и выполнения работ.

ЗАО« Э.» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании неустойки в сумме 21 053 254 руб. 89 коп.

Суд исходил из того, что заключенный между сторонами договор является смешанным(«содержащим элементы договора подряда и договора поставки»). При этом признал его незаключенным в части условий, регулирующих подрядные отношения, «поскольку сторонами не согласованы начальный и конечный сроки выполнения работ». Также суд отметил, что« отсутствие в договоре согласования этого условия не означает, что договор в части отношений по поставке не заключен».

В результате суд взыскал с поставщика лишь пени за нарушение сроков поставки товара в сумме 9 482 585 руб. 61 коп. и неустойку за неисполнение обязательств по поставке продукции в сумме 3 883 102 руб. 95 коп.(постановление ФАС Уральского округа от 21 сентября 2010 г. № Ф09−7657/10-С3 по делу № А76−43890/2009−25−713/131).

О том, как помешать продавцу признать договор в части поставки незаключенным, см. специальную рекомендацию . Например, если договор в части, заключенность которой контрагент ставит под сомнение, был фактически исполнен и при этом у сторон на стадии исполнения не возникло разногласий, то суд признает соответствующую часть договора заключенной. Это связано с тем, что в таких ситуациях возникшая правовая неопределенность устраняется фактическим исполнением(см., например, постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19 января 2011 г. по делу № А82−5750/2009).

Если договор все же будет признан незаключенным в части поставки или подряда, то это не повлечет за собой признание незаключенным всего смешанного договора в целом. В той части, для которой все необходимые условия согласованы, смешанный договор может быть исполнен его сторонами.

Обоснование

Данный подход вытекает из необходимости обеспечения стабильности гражданского оборота, баланса интересов и защиты законных ожиданий его добросовестных участников.

Президиум ВАС РФ в постановлении от 8 февраля 2011 г. № 13970/10 указал: «В случае наличия спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства и доказательства в их совокупности и взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательства, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной Гражданского кодекса Российской Федерации». Этот вывод применим и для случаев, когда есть спор о действительности части смешанного договора, которая не соответствует требованиям законодательства РФ.

На практике такая ситуация встречается довольно часто. Так, если стороны не согласовали условие о товаре, который поставляется , то монтаж осуществить невозможно.

Однако сам смешанный договор в части монтажа все равно будет считаться заключенным. Он просто будет неисполнимым, поскольку неясно, в отношении какого изделия производить работы.

См. по аналогии постановление ФАС Уральского округа от 3 февраля 2010 г. № Ф09−101/10-С3 по делу № А07−9384/2009 .

Внимание! Сроки поставки и окончания выполнения работ должны быть четко разделены.

Это связано со следующим.

1. Суд может прийти к выводу об отсутствии какого-либо из этих сроков(или их обоих) и признать договор на поставку и монтаж оборудования незаключенным в части или полностью. Так, ФАС Московского округа указал: «…вопреки доводам ответчика о том, что исполнение положений о поставке и подряде является неразрывным, заключение договора подряда подразумевает определение начальных и конечных сроков выполнения работ(), чего стороны в договоре… не сделали. Данное обстоятельство… положено судами… в основу вывода о незаключенности договора… в части условий о подряде(постановление ФАС Московского округа от 21 апреля 2008 г. № КГ-А40/3118−08 по делу № А40−36959/07−63−325).

2. Даже если договор будет признан заключенным, могут возникнуть трудности с привлечением недобросовестного контрагента к ответственности. Так, по одному из дел« суд… пришел к выводу об отсутствии в договоре согласованного срока исполнения обязательства по поставке, что исключает применение ответственности за его просрочку»(постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 июня 2009 г. по делу № А56−57215/2008).

Иные условия, на которые необходимо обратить внимание

Иных условий, на которые стоит обратить внимание при заключении договора на поставку и монтаж оборудования, довольно много. Подробнее о них рассказано в рекомендациях о договорах поставки и подряда: Что необходимо проверить покупателю при заключении договора поставки и Что необходимо проверить заказчику при составлении и заключении договора подряда: существенные условия и риски . Однако в дополнение к этому важно учитывать следующие особенности смешанных договоров.

1. Фраза« если иное не вытекает из соглашения сторон» в пункте 3 статьи 421 Гражданского кодекса РФ(о правовом регулировании смешанных договоров) не относится к императивным нормам, установленным для поставки и подряда. Эти нормы нельзя изменить или отменить таким соглашением().

Внимание! Чтобы определить нормы, которые применяются к отношениям сторон из смешанного договора, необходимо учитывать его общую цель. Если конкретная норма о договоре поставки или подряда противоречит ей, суд может отказать в применении этой нормы, даже если она императивная.

Это обусловлено« существом смешанного договора»(п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Наиболее типичный(и часто встречающийся на практике) пример в этом отношении связан с применением норм об одностороннем отказе от исполнения договора. Так, Гражданского кодекса РФ предоставляет заказчику право при соблюдении определенных условий в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора. Однако эта норма подлежит применению, только когда это не противоречит существу договора.

Так, ФАС Уральского округа при рассмотрении спора из смешанного договора с элементами подряда, возмездного оказания услуг и агентирования указал: «…при рассмотрении данного дела суду следует руководствоваться не только нормами права о возмездном оказании услуг, но и положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, касающимися агентского договора, договора подряда… В п. 7.1 названного договора стороны предусмотрели возможность его расторжения до полного исполнения сторонами своих обязательств исключительно по решению суда… или по письменному соглашению сторон. Поскольку возможность отказа истца от исполнения договора в одностороннем порядке договором… не предусмотрена, при этом доказательства наличия соглашения, предусмотренного п. 7.1 договора, в материалах дела отсутствуют, суд апелляционной инстанции, обоснованно, руководствуясь положениями ст. , Гражданского кодекса Российской Федерации в совокупности и с учетом условий заключенной между сторонами сделки, пришел к выводу о том, что одностороннее расторжение названного договора в данном случае не допускается»(постановление ФАС Уральского округа от 31 августа 2010 г. № Ф09−6791/10-С5 по делу № А60−62895/2009-С1). В результате суд отказал в применении пункта 1 статьи 782 Гражданского кодекса РФ, который содержит императивное правило для договора возмездного оказания услуг. Указанный пример можно по аналогии применять и к отношениям из договора на изготовление и поставку товара.

2. Должны быть четко разграничены условия договора. То есть необходимо разделить положения, которые относятся к выполнению работ, и положения, касающиеся передачи оборудования. Это поможет избежать споров с продавцом и невыгодной трактовки условий договора судом.

Внимание! Если при рассмотрении спора у суда возникнут сомнения по поводу того, к какому элементу смешанного договора относятся меры обеспечения и ответственности за неисполнение обязательств, то покупатель лишится возможности их применять.

«В ситуации, когда… невозможно бесспорно установить, за какое нарушение стороны договорились… применять [неустойку], удовлетворение требования о [ее] взыскании… не будет соответствовать критериям добросовестности и разумности действий участников гражданских правоотношений». На это указал Тринадцатый арбитражный апелляционный суд при рассмотрении спора из смешанного договора на изготовление и поставку товара(постановление от 11 июня 2009 г. по делу № А56−57215/2008). Однако этот вывод в равной степени относится и к договору на поставку и монтаж оборудования.

На что обратить внимание, чтобы суд признал договор смешанным

Если суд не применит к отношениям сторон норму о смешанных договорах(п. 3 ст. 421 ГК РФ), то покупатель может понести значительные потери. Это связано с тем, что суд в таких случаях будет рассматривать договор либо как поставку(и применять гл. 30 ГК РФ), либо как подряд(и применять гл. 37 ГК РФ). В итоге к правоотношениям будут применяться не те нормы, на которые ориентировался покупатель.

Какие неблагоприятные последствия могут возникнуть для покупателя, если суд квалифицирует заключенный договор на поставку и монтаж оборудования как договор поставки

Покупатель не сможет воспользоваться теми правами, которые предоставлены заказчику по договору подряда, то есть не сможет отказаться от договора на поставку и монтаж оборудования:

  • в порядке немотивированного одностороннего отказа (), если такое право не установлено договором;
  • в порядке мотивированного одностороннего отказа , например по причине медленного или несвоевременного исполнения договора (п. 2 ст. 715 ГК РФ).

Если покупатель откажется от договора по какому-либо из указанных оснований, а суд придет к выводу, что между сторонами заключен простой договор поставки, то такой отказ будет являться неправомерным.

Подробнее об основаниях для одностороннего отказа от договора см. Как заказчику отказаться от исполнения договора подряда в одностороннем порядке и Как досрочно расторгнуть договор поставки по инициативе покупателя(отказаться от исполнения договора поставки) .

Однако если стороны включат в договор условие о возможности одностороннего немотивированного отказа от договора(в порядке п. 3 ст. 450 ГК РФ), то суд не признает такой отказ неправомерным.

Кроме того, будут иметь место те же .

Какие неблагоприятные последствия могут возникнуть для покупателя, если суд квалифицирует заключенный договор на поставку и монтаж оборудования как договор подряда

В первую очередь это касается требований, которые можно предъявить поставщику за ненадлежащее качество товара или работы. Если суд квалифицирует заключенный договор как подрядный, то покупатель уже не сможет:

  • потребовать от продавца замены некачественного товара по пункту 2 статьи 475 Гражданского кодекса РФ;
  • потребовать возмещения расходов на устранение дефектов, если такое право прямо не указано в договоре(п. 1 ст. 723 ГК РФ , п. 16 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51). Однако есть определенные исключения .

Кроме того, будут иметь место те же последствия, которые наступили бы, если бы суд признал соответствующую часть договора незаключенной .

Почему суды могут отказаться применить норму о смешанных договорах?

Главная причина - договор является смешанным только по названию, а по сути целиком укладывается в модель договора поставки и договора подряда. Иными словами, предмет основного обязательства(поставки или подряда) полностью регулирует возникшие между сторонами отношения. При этом основным обязательством считается то, которое является доминирующим(и по значению в отношениях сторон и по урегулированности в договоре). Часто на практике именно его нормами и руководствуется суд.

Например, нет оснований считать договор смешанным, если контрагент обязался поставить материал для работы и использовать его при исполнении договора. Такая ситуация(«выполнение работы иждивением подрядчика») полностью охватывается положениями Гражданского кодекса РФ и «не требует квалификации соответствующего договорного условия в качестве элемента договора поставки»(постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 2 марта 2010 г. по делу № А45−7361/2009).

Внимание! Если без осуществления монтажа эксплуатация оборудования невозможна, то суд может не признать договор смешанным и будет руководствоваться лишь нормами о договоре поставки.

Такая позиция судов представляется довольно спорной, однако она все же встречается на практике.

Пример из практики: суд отклонил довод о смешанном характере договора, так как без выполнения работ эксплуатация оборудования невозможна

Между индивидуальным предпринимателем А.(заказчик) и ООО« М.»(поставщик) заключен договор на изготовление, поставку и пусконаладку оборудования(автоматическая линия для выпечки печенья в формах).

Заказчик произвел оплату по договору, однако поставщик ненадлежащим образом выполнил свои обязательства.

А. обратился в арбитражный суд с иском о расторжении договора, взыскании денежных средств, перечисленных по договору.

Суд отверг доводы поставщика о смешанном характере договора и руководствовался лишь нормами о поставке.

«Согласно пункту 1.1 предметом договора наряду с изготовлением и поставкой оборудования определены пусконаладочные работы.

Как установлено судом… без осуществления этапа пусконаладочных работ эксплуатация оборудования невозможна.

При данных обстоятельствах вывод… о том, что монтаж и пусконаладочные работы являются этапом, необходимым для передачи результата поставки, является правомерным».

Суд сослался на заключение экспертизы, которая подтвердила непригодность оборудования для работы, и удовлетворил иск в полном объеме(постановление ФАС Поволжского округа от 15 марта 2010 г. по делу № А49−3887/2009).

Как видно из приведенного примера, суд признал монтаж« этапом, необходимым для передачи оборудования». То есть работы признаны своеобразным условием для этого.

Что может стать причиной того, что суд признает работы этапом поставки? Специфика поставляемого оборудования, а именно, если:

  • данный вид оборудования изготавливает только продавец;
  • оно нуждается в монтаже;
  • проведение монтажа собственными силами или силами третьих лиц с большой долей вероятности приведет к повреждению или утрате оборудования.

Однако монтаж и поставка - это все же два разных обязательства. Поэтому более правильной представляется правовая позиция тех судов, которые руководствуются правилом« включение в договор элементов другого договора свидетельствует о его смешанном характере» и признают договор смешанным.

Есть риск того, что суд признает недействительным один из элементов смешанного договора на поставку и монтаж оборудования(поставку или подряд). Есть ли риск для покупателя, что весь смешанный договор будет считаться недействительным

Недействительность части сделки не влечет автоматической недействительности прочих ее частей(). См., например, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 1 марта 2006 г. № Ф04−666/2006(20047-А46−39) , в котором суд, рассматривая вопрос из смешанного договора аренды и купли-продажи(недействительный элемент), указал: «…вывод суда о ничтожности в целом договора аренды является ошибочным, противоречащим фактическим обстоятельствам дела, Гражданского кодекса Российской Федерации и нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующим арендные отношения». По аналогии указанный вывод суда можно использовать и к договору на поставку и монтаж оборудования.

Однако указанное правило действует только для тех случаев, когда можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. То есть нужно учитывать правовую связь элементов смешанного договора - они не должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены настолько, чтобы образовывать неразрывное целое, при котором часть сделки не может быть выделена отдельно.

Если элементы договора взаимообусловлены и один из них будет признан недействительным, то смешанный договор является недействительным в целом.

Так, если для одного из договоров в составе смешанного договора была предусмотрена особая форма , то ее несоблюдение может привести к признанию недействительным всего договора. Это связано с тем, что требование об особой форме договора будет распространяться на весь смешанный договор в целом, даже если для других его элементов оно не предусмотрено. Однако если элементы договора(подряд и поставка) не были взаимосвязаны, то несоблюдение особой формы не влечет недействительности всего смешанного договора в целом.

См. также Риски смешанных договоров. Как разграничить поставку и подряд , Работа с контрагентом по смешанному договору. Риски, которые возникают у сторон, и как их можно предупредить .

ДОГОВОР ПОСТАВКИ И МОНТАЖА

г. Москва «__» ____________ 20__ г.

_____________________ (ОГРН ____________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и

_____________ (ОГРН ____________) «_______________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора__________________________, действующего на основании _______________ Устава, с другой Стороны, далее в тексте вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель передает в собственность Заказчика телекоммуникационное оборудование (далее по тексту «Товар»), а Заказчик принимает и оплачивает Товар.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, и комплектность Товара, определяется в Приложении № 1 (Спецификации), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. По настоящему Договору Исполнитель производит работы по монтажу, установке и настройке телекоммуникационного оборудования (далее по тексту – «Работы»), а Заказчик принимает и оплачивает Товар и выполненные Работы.

1.4. Перечень и стоимость Работ, технические и иные требования, которым должен соответствовать результат Работ предусматриваются в Приложении № 2 (Техническое задание), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена товара составляет _________ (___________________) рублей, в том числе НДС 18% — ___________ (__________________) рублей.

2.2. Стоимость Работ составляет (_________________________) рублей, в том числе НДС 18% в сумме _____________(__________________) рублей.

2.3. Не позднее ____ (________) банковских дней после подписания Сторонами Договора Заказчик обязан перечислить Исполнителю авансовый платеж в размере ___ % от цены Товара, что составляет _________ (______________________) рублей, в том числе НДС 18 % в сумме _______ (___________________________) рублей.

2.4. Не позднее ___ (_____) банковских дней после подписания Сторонами настоящего Договора Заказчик обязан перечислить Исполнителю авансовый платеж в размере _____ % от стоимости Работ, что составляет _________ (______________________) рублей, в том числе НДС 18 % в сумме _______ (___________________________) рублей.

2.5. Оставшуюся часть от стоимости Товара в размере ___ % Заказчик обязуется перечислить не позднее ____ (________) банковских дней после подписания Сторонами товарной накладной.

2.6. Оставшуюся часть от стоимости Работ в размере _____ %, Заказчик обязуется перечислить через ____ (_____) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.7. Счета, выставляемые Исполнителем, могут быть переданы при подписании товарных накладных, актов сдачи-приемки выполненных работ, направлены курьером, по почте или по электронной почте, а также иными доступными средствами связи.

2.8. Платежи производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре и счете. При этом, если реквизиты расчетного счета, указанные в счете отличаются от реквизитов, указанных в договоре, Заказчик перечисляет денежные средства в соответствии с Договором. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

2.9. К отношениям Сторон по настоящему Договору правила статьи 317.1 ГК РФ о начислении законных процентов на сумму просроченного денежного обязательства не применяются.

3. Порядок поставки

3.1. Поставка Товара Заказчику осуществляется со склада Исполнителя (на склад Заказчика, расположенный по адресу: _________________) в течение ___ (_________) рабочих дней после поступления на расчетный счет Исполнителя суммы авансового платежа согласно п.2.3. настоящего Договора. Досрочная и/или частичная поставка Товара допускается. Стоимость доставки включена в стоимость Товара.

3.2. Исполнитель извещает Заказчика по электронной почте о готовности Товара к передаче Заказчику за __ (_____) рабочих дней до даты предполагаемой поставки, при этом Стороны согласовывают дату и время передачи Товара Заказчику. Для целей настоящего пункта Стороны используют следующие электронные адреса: электронный адрес Заказчика ____@_________; электронный адрес Исполнителя _______@_________.

3.3. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.

3.4. Передача Товара осуществляется Заказчиком и Исполнителем в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента фактического прибытия Товара на склад Заказчика с проверкой на соответствие передаваемого Товара сопроводительной и эксплуатационной документации с последующим подписанием товарной накладной и передачей необходимых документов. При обнаружении во время приемки Товара недопоставки, некомплектности, несоответствия качества или повреждения поставленного Товара оформляется Протокол разногласий, который представители Сторон обязаны подписать в течение 1 (Одного) рабочего дня, и в котором должны быть указаны обнаруженные недостатки и дефекты. Исполнитель должен произвести замену такого Товара на Товар надлежащего качества, комплектности и количества. Связанные с этим расходы берет на себя Исполнитель. При отсутствии Протокола разногласий Товар считается принятым без недостатков и замечаний.

3.5. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной. Товарная накладная подписывается обеими Сторонами Договора и скрепляется печатями Сторон. Заказчик при приемке Товара и подписании товарной накладной обязан предоставить Исполнителю оригинал доверенности на получение Товара или копию, заверенную подписью и печатью. В случае, если товарная накладная подписана лицом, выступающим от имени Заказчика, содержит печать Заказчика, считается, что товар получен Заказчиком. В этом случае, предоставление доверенности на получение товара не является обязательным, а Заказчик не вправе ссылаться на то, что Товар им не получен либо получен неуполномоченным лицом.

3.6. Право собственности на приобретаемый Товар возникает у Заказчика с момента подписания товарной накладной. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Исполнителя к Заказчику с даты фактической передачи Товара.

3.7. Товар должен быть передан Заказчику в таре (упаковке), обеспечивающей сохранность Товара во время транспортировки при условии надлежащего с ним обращения.

3.8. Одновременно с передачей Товара Исполнитель передает Заказчику имеющуюся техническую документацию (технический паспорт, инструкции по применению и т.п., а также, по требованию Заказчика – копии сертификатов на поставляемый Товар, при наличии таковых).

3.9.Подписание товарной накладной подтверждает получение Заказчиком всей технической документации на Товар, в том числе включая, но не ограничиваясь, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты и др.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Исполнитель гарантирует качество поставленного Товара в течение 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами товарной накладной. В течение указанного срока Исполнитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание некачественного или вышедшего из строя Товара. Данная гарантия действительна только для Заказчика и не может распространяться на третье лицо без письменного согласия Исполнителя.

В рамках гарантийного обслуживания обеспечивается бесплатная замена или ремонт неисправного Товара.

4.2. Вся информация, связанная с гарантийным обслуживанием, должна быть передана Заказчиком по телефону или по электронной почте:

4.3. При выявлении нарушения качества Товара Заказчик информирует Исполнителя в письменной форме о возникших неисправностях. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней внимательно исследует сложившуюся ситуацию и информирует Заказчика о дальнейших совместных действиях. Исполнитель выбирает лучший способ устранения неисправностей, руководствуясь своими знаниями и опытом.

4.4. В случае необходимости ремонта Товара, Заказчик направляет неисправный Товар Исполнителю по адресу: _________________, а Исполнитель в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента получения неисправного Товара предоставляет Заказчику со своего склада исправный (отремонтированный) Товар. Доставка неисправного Товара по указанному в настоящем пункте адресу и исправного (отремонтированного) Товара в адрес Заказчика осуществляется за счет Заказчика. Гарантийный ремонт Товара производится при предоставлении Заказчиком гарантийного документа на Товар, который выдается Исполнителем.

4.5. Исполнитель не несет ответственности за дефекты и неисправности Товара, произошедшие вследствие нарушения Заказчиком условий и правил эксплуатации Товара, изложенных в сопроводительной технической документации, а также в случае использования Товара не по назначению.

5. Порядок проведения и сдачи-приемки Работ

5.1. Исполнитель осуществляет Работы в течение ___ (______) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора при условии осуществления Заказчиком авансового платежа согласно п.2.4. настоящего Договора и выполнения Заказчиком требований о готовности объекта к Работам согласно п. 5.2. настоящего Договора.

При этом:

Начальный срок выполнения работ – «__» ____________ 20___г.

Конечный срок выполнения работ – «__» ____________ 20___г.

5.2. Заказчик обязан:

  • В течение _______________ (________) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить представителям Исполнителя техническую информацию и исходные данные, необходимые для выполнения Работ;
  • обеспечить доступ представителей Исполнителя на объекты, где будут выполняться Работы;
  • предоставить помещение для размещения инструмента, материалов и личных вещей представителей Исполнителя на время выполнения Работ;
  • обеспечить электропитание и заземление непосредственно на местах размещения Товара, в соответствии с техническими требованиями производителя к указанному Товару;
  • обеспечить подключение Товара к линиям связи и оконечным устройствам, требующееся для выполнения Работ;
  • обеспечить за свой счет Исполнителю в согласованное время и на согласованных условиях удаленный доступ и канал для удаленного доступа к Товару;
  • обеспечить доступ представителей Исполнителя к средствам служебной и технологической связи, в случае если это необходимо для выполнения Работ;
  • письменно известить Исполнителя о готовности объекта к проведению Работ;
  • обеспечить безопасность производства выполняемых Работ на объектах;
  • выполнить иные специфические требования, согласованные Сторонами.

(при необходимости, указать иные требования или дополнить дополнительными требованиями)

5.3. Исполнитель обязан:

— выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

— соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности;

— устранить недостатки Работ, отраженные в письменном соглашении Сторон, указанном в п.

5.7. настоящего Договора, в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.

5.4. При осуществлении Исполнителем Работ по настоящему договору Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

5.5. Все подлежащие выполнению по настоящему Договору Работы производятся Исполнителем своими силами или силами привлекаемых им по своему усмотрению субподрядных организаций. За действия субподрядных организаций перед Заказчиком Исполнитель несет ответственность, как за собственные действия.

5.6. В случае досрочного выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик обязуется досрочно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.7. После выполнения Исполнителем всех Работ, предусмотренных настоящим Договором, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки Работ в двух экземплярах – один для Исполнителя, а второй для Заказчика. Заказчик обязан подписать Акт в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его предоставления Исполнителем, либо предоставить Исполнителю письменный мотивированный отказ. Отказ не является мотивированным при наличии в нем требований Заказчика, не предусмотренных настоящим Договором. Работы считаются принятыми, если Заказчик подписал Акт сдачи-приемки Работ, при этом датой выполнения Работ является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ. Если по истечении 3 (Трех) рабочих дней после предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки, Заказчик не подписал Акт сдачи-приемки Работ, но и не предъявил письменный мотивированный отказ, то датой выполнения Работ является четвертый календарный день после предоставления Заказчику Акта сдачи-приемки Работ. В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа от приемки Работ Стороны составляют соглашение с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В этом случае Акт сдачи-приемки Работ подписывается Сторонами после устранения недостатков.

5.8. Исполнитель не несет ответственности за нарушение срока выполнения Работ, а также за недостатки Работ, если нарушение срока или недостатки были вызваны невыполнением или ненадлежащим выполнением Заказчиком обязательств по настоящему Договору.

6. Ответственность Сторон

6.1. За нарушение сроков оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до полной оплаты долга.

6.2. За нарушение Исполнителем срока поставки Заказчик вправе потребовать от Исполнителя оплаты неустойки в размере 0,5% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать оплаты Исполнителем неустойки в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

6.4. В случае если пени, штрафы и иные санкции, предусмотренные Договором, фактически не предъявлялись, отсутствует вступившее в законную силу решение арбитражного суда об оплате неустойки и иных санкций, то суммы пени, штрафов и иных санкций составляют 0 руб. за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору, то есть не начисляются и оплате не подлежат. Возможность применения штрафных санкций является правом, но не обязанностью Стороны, чьи права нарушены. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.5. Стороны ни при каких обстоятельствах не несут никакой ответственности за убытки в виде упущенной выгоды. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не берет на себя обязательств по возмещению какого-либо ущерба, возникающего от использования Заказчиком Товара и/или результатов Работ.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали перечисленные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но не позднее 7 (семь) рабочих дней с даты их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть документально подтверждено уполномоченным государственным органом.

7.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по настоящему Договору.

7.4. Если эти обстоятельства длятся свыше одного календарного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для обеих Сторон решения.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. Если Стороны не придут к согласию, все споры будут разрешаться в Арбитражном суде города Москвы.

9. Дополнительные условия

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Исполнителя, второй – у Заказчика.

9.2. Любая информация, полученная Сторонами друг от друга в процессе заключения и исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию без письменного согласия другой стороны.

9.3. Все уведомления, включая уведомление об изменении фактического и/или юридического адреса, должны быть в трехдневный срок отправлены в письменном виде заказным письмом с уведомлением по адресу другой стороны, указанному в настоящем Договоре.

9.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора.

9.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон

_________________ /____________/ ____________ /_____________/

Приложение № 1

к Договору поставки и монтажа

от « ____» ___________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ по каталогу Наименование Кол-во Цена

за 1 ед.,

Договор поставки и монтажа оборудования

г._____________ "__" ___________20 ____ г.

Именуемый в дальнейшем "Покупатель", _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", _________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Поставщик обязуется:

1.1. Передать за плату в обусловленный срок закупаемое им Оборудование согласно спецификации Покупателю для использования в предпринимательской деятельности ;

1.2. Осуществить за плату работы по монтажу поставленного Оборудования с использованием материалов Поставщика.

2. Стоимость (цена) договора

2.1. Цена настоящего договора составляет ___________________________

(________) рублей, в том числе НДС (_____%)

______________________ (_______________________________________________),

что подтверждается спецификацией.

2.2. Эта сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика по настоящему Договору.

3. Порядок оплаты

3.1. До ___________ ____ года Заказчик обязуется перечислить на счет Подрядчика _______________ (____________________________________) рублей, в том числе НДС________________ (________________________________

4.1.3. Гарантировать качество поставленного Оборудования и выполненных Работ по настоящему Договору.

4.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному Покупателем адресу.

4.1.5. Неукоснительно выполнять на Объекте необходимые меры по технике безопасности , меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности .

4.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое Оборудование.

4.1.7. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Покупателем, на условиях поставки Адрес Покупателя. Поставка сопровождается Актом приемки-передачи. Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания Акта приемки-передачи.

4.1.8. По окончании выполнения Работ по настоящему Договору Поставщик представляет Покупателю Акт приемки-сдачи выполненных Работ (в рублях) и счет-фактуру (в рублях). Сумма НДС выделяется в Акте приемки-сдачи выполненных Работ отдельной строкой. Покупатель в течение ____ рабочих дней рассматривает и утверждает Акт приемки-сдачи в случае отсутствия претензий или направляет Поставщику мотивированный отказ в приемке Работ. В случае непредставления мотивированного отказа в ____-дневный срок с момента представления Поставщиком Акта Покупателю Акт считается принятым и подлежит оплате Покупателем.

4.1.9. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта Покупатель передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Поставщик вновь передает Покупателю Акт приемки-сдачи, после чего вступает в силу п.4.1.8.

4.1.10. Несмотря на подписание Акта приемки-сдачи, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора.

4.1.11. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Поставщик обязан начать устранение таких недоделок не позднее ___ дней с даты подписания Перечня доработок.

4.1.12. Сдать выполненные Работы уполномоченным представителям Покупателя.

4.1.13. По желанию Покупателя консультировать персонал Покупателя и передать инструкцию по эксплуатации Оборудования.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Оплатить поставленное Оборудование и выполненные Работы в соответствии со ст.2 настоящего Договора.

4.2.2. Принять поставленное оборудование в сроки, указанные в п.4.1.1. настоящего Договора.

4.2.3. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения Работ по настоящему Договору:

4.2.3.1. подготовка объектов к монтажу оборудования (согласование с Поставщиком графика и времени проведения Работ на период производства Работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении Работ и т. п.);

4.2.3.2. временное освещение мест монтажа (при необходимости) и обеспечение возможности подключения средств малой механизации Поставщика к источникам электропитания.

4.2.3.3. ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4.2.4. Представлять Поставщику имеющуюся документацию и информацию, необходимую для выполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

4.2.5. Предоставить Поставщику возможность проведения работ по указанному Покупателем адресу не менее ____ часов в день.

4.2.6. Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении Поставщиком работ.

4.2.7. Обеспечить Поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом (помещением) для складирования материалов, инструмента и Оборудования.

4.2.8. Немедленно информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение Работ по настоящему договору.

4.2.9. Обеспечить доступ персонала и транспорта Поставщика на все необходимые для проведения работ площади.

5. Ответственность сторон

5.1. Все нарушения отдельных пунктов Договора рассматриваются совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.

5.2. Если Поставщик не выполнит своих обязательств по срокам поставки или окончания выполнения Работ по причинам, за которые Покупатель не несет ответственности, то Покупатель вправе потребовать уплаты пени в размере _____% от стоимости Оборудования и (или) стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более ____% от цены настоящего Договора.

5.3. Поставщик обязуется оплатить сумму пени по первому требованию Покупателя.

5.4. Если Поставщик получил аванс, то при необоснованном отказе Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, либо в случае расторжения Договора по вине Поставщика, он возвращает Покупателю сумму, определяемую как разность двух сумм: суммы, указанной в п.3.1., плюс пеня в размере, определяемой в соответствии с п.5.2, и суммы стоимостей подписанных Покупателем актов сдачи-приемки Оборудования и Работ. Кроме того, Поставщик возмещает Покупателю убытки, возникшие в результате отказа Поставщика от выполнения Договора.

5.5. Если Покупатель не выполнит своих обязательств по срокам осуществления платежей, то Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере ____% от суммы просроченного надлежащего к оплате по настоящему Договору платежа за каждый день просрочки, но не более ___% от цены Договора.

5.6. Задержка, возникшая по вине Покупателя, и ограничивающая возможности Поставщика выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим Договором, не будет основанием для взимания пени с Поставщика. При этом Сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Поставщиком своих обязательств соразмерно времени задержки.

5.7. Ущерб, причиненный третьим лицам в период осуществления Поставщиком своих обязательств, обусловленных настоящим Договором, возмещается Поставщиком за свой счет.

5.8. Если в процессе выполнения Работ Поставщик поставит Оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество Работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию Сторон срок или, по требованию Покупателя, компенсировать Покупателю затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных Работ.

5.9. Стороны несут ответственность за нарушения, не поименованные в настоящем Договоре, в соответствии с Гражданским кодексом России.

5.10. Все споры, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов силами Сторон, они будут рассматриваться Арбитражным судом _________________, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации .

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество выполненных Работ и поставленного Оборудования по настоящему Договору в течение ___ месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

6.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

7. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов .

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае, если другая сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение _____ календарных дней с даты письменного уведомления или в установленные сроки. В случае расторжения договора в связи с нарушением обязательств Поставщиком он обязан в однодневный срок вернуть сумму перечисленного ему аванса.

7.4. Любая Сторона имеет право прекратить настоящий Договор, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более ____ месяцев и существенно препятствуют выполнению Сторонами своих обязанностей по Договору.

7.5. В случае расторжения Договора, Стороны немедленно приложат усилия к достижению финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Поставщик имеет право, в связи с поставленным Оборудованием и фактически выполненными объемами Работ.

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору выполняются в письменном виде и оформляются Дополнительными соглашениями.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

8.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9. Прочие условия

9.1. Поставщик гарантирует освобождение Покупателя от ответственности, связанной с несчастными случаями в отношении персонала Поставщика в процессе выполнения Работ по настоящему Договору.

9.2. Все дополнения и изменения подписываются всеми Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

9.4. Настоящий Договор с Приложением не содержит помарок и исправлений и представляет собой единый Договор Сторон относительно изложенного Предмета договора, который может быть дополнен или изменен только в письменной форме и подписан Сторонами.

9.5. В удостоверение вышесказанного, уполномоченные представители Сторон подписали и скрепили печатями настоящий Договор в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Реквизиты и подписи Сторон:

ПОКУПАТЕЛЬ

______________________________

______________________________

ОКПО _________________________

ОКОНХ ________________________

Директор

ПОСТАВЩИК:

______________________________

______________________________

р/с __________________________

к/с __________________________

БИК __________________________

ИНН __________________________

Код по ОКОНХ _________________

Код по ОКПО __________________

Генеральный директор

Ф. И.О.

Одними из самых часто применяемых договоров в производственной деятельности являются договора на поставку оборудования.

Данный вид соглашения предполагает документальное оформление договоренностей двух организаций. Они заключены в поставке оборудования: станков, поточных линий, механизмов, агрегатов и прочее.

Данная продукция в последствии применяется для не бытового использования, а в промышленных коммерческих целях.

Основные положения соглашения

По условиям таких соглашений, одна сторона-участник должна за оплату передать в собственность второго участника оборудование. Далее, крайне важное значение имеют разделы о цене и описании предмета соглашения. Имеется в виду приведение максимально полных идентифицирующих данных.

К соглашениям такого типа должны быть приложены многие документы о предмете. К ним относятся всевозможные техпаспорта, гарантийные талоны, инструкции по использованию (применению, эксплуатации).

Порядок поставки может быть различен. В одних случаях - она единоразовая. То есть, все оборудование поставляется за один раз в полном объеме. Второй вариант предполагает поэтапные поставки (за несколько раз).

Это бывает необходимо, если его монтаж займет долгое время, а хранить несмонтированные механизмы нет физической возможности.

Следующим различием является тот факт, кто будет заниматься монтажом и пуско-наладочными работами. Многие организации, торгующие оборудованием, предоставляют эту услугу. Об этом в должен свидетельствовать соответствующий раздел.

Немаловажным является внесение в текст договора пункты, определяющие порядок приема-передачи оборудования и работ по его монтажу, пуску и наладке. Необходимо определить, кто и за чей счет должен будет производить доставку товара (оборудования).

Ввиду того, что монтаж часто сопряжен с параллельным строительством производства, будет логичным предусмотреть штрафные санкции и компенсации за несоблюдение сроков поставки и так далее.

Форма и структура договора

Данный документ пишется на бумаге формата А-4. Стиль текста - машинопись. Его форма - простая свободная, то есть утвержденного бланка законодательством не предусмотрено. Но, тем не менее, оформление должно соответствовать общим требованиям.

Соглашение должно иметь необходимые атрибуты. К ним относятся номер документа, дата его составления (подписания), город события, название документа. После указания данных атрибутов, в тексте приводится преамбула. В ней определяются стороны-участники. Это производится с указанием их названий, должностей полномочных на подписание лиц, ссылок на подтверждающие полномочия документы.

После этого располагается текст соглашения. Он структурируется на разделы и пункты. Под ним приводятся реквизиты сторон-участников.

Документ составляется и подписывается в двух экземплярах. Подписи полномочных лиц заверяются оригинальными печатями компаний-участников.

Ниже расположен типовой бланк и образец договора поставки оборудования вариант которого можно скачать бесплатно.