Договор на поставку кухонной мебели. Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)
Договор поставки мебели № ___
г. Местоположение «__» __________ 20__г
Наименование поставщика , в лице Должность и ФИО подписанта , действующего на основании Основание права подписания , именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны,
и Наименование покупателя в лице Должность и ФИО подписанта , действующего на основании Основание права подписания , именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять (передавать) офисную мебель (далее – «Товар») в собственность Покупателя согласно Приложению №1 (далее – «Спецификация»), являющемуся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в соответствии с выставленными счетами и условиями настоящего Договора.
2. Порядок поставки товара
2.1. Поставщик поставляет (передает) товар Покупателю в количестве, указанном в Спецификации Покупателя. Покупатель заказывает необходимые ему товары (партии товаров). Под партией товаров в настоящем Договоре понимается количество (объем) и номенклатура товаров, одновременно отгружаемых Покупателю.
2.2. Поставка (передача) Покупателю товаров (партий товаров) по настоящему Договору осуществляется силами Поставщика путем отгрузки данных товаров Покупателю в месте его нахождения. Об изменении получателя товара Покупатель обязан письменно, посредством факсимильной связи или электронной почты, уведомить Поставщика, не позднее, чем за 24 часа до предполагаемой даты поставки.
2.3. Товар поставляется в заводской упаковке, имеет необходимую заводскую маркировку в соответствии с действующими требованиями к упаковке товара.
2.4. Поставка Покупателю (либо назначенному Покупателем получателю) заказанных им товаров (партий товаров) осуществляется Поставщиком в два этапа согласно Спецификации:
В течении 20 календарных дней с момента заключения Договора,
Иные условия и сроки поставки могут оговариваться Сторонами путем составления дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.5. Прием товара Покупателем (надлежаще уполномоченным его представителем) осуществляется по акту приема-передачи, подписанием товарной накладной, оформленной по форме ТОРГ-12. Документы составляются в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
2.6. Подписание товарной накладной обеими Сторонами (представителями обеих Сторон) будет свидетельствовать о том, что:
Между Сторонами настоящего Договора достигнуто соглашение по всем существенным условиям поставки (передачи) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данной товарной накладной, (наименование, количество, цена и срок поставки (передачи) товаров);
Поставщиком надлежащим образом исполнена обязанность по поставке (передаче) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данной товарной накладной;
Покупателем приняты товары (партия товаров), указанные в данной товарной накладной.
2.7. При поставке Поставщиком товаров Покупателю данные товары должны быть осмотрены Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) в месте их поставки, в том числе Покупателем должны быть проверены соответствие товаров условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в товарной накладной на данные товары, а также ассортимент и тара (упаковка) товаров. При обнаружении Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) во время поставки ему товаров каких-либо недостатков в данных товарах, несоответствий условиям настоящего договора и сведениям, указанным в товарной накладной на данные товары, Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части товаров Поставщику Акт о возврате товаров. Акт о возврате товаров оформляется в письменном виде и утверждается уполномоченными представителями Сторон. Если иное не оговорено Сторонами, в Акте о возврате товаров, подписанием соответствующей товарной накладной Покупатель признает, что товары, указанные в данной накладной, их тара (упаковка) были в исправном состоянии в момент отгрузки данных товаров Покупателю, и что наименование, ассортимент и количество этих товаров соответствовали заказу (заявке) Покупателя и сведениям, указанным в соответствующей товарной накладной. Претензии по комплектности принимаются Поставщиком на основании Акта о некомплектности, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты подписания Покупателем соответствующей товарной накладной.
2.8. В случае обнаружения брака, Покупатель составляет письменное обоснование и направляет его в адрес Поставщика. По письменному обоснованию Покупателя Поставщиком составляется рекламационный акт. Рекламационный акт с резолюцией отдела рекламации Поставщика направляется Покупателю по почте либо посредством факсимильной связи, либо другим доступным способом в течение 3 (трех) календарных дней с момента его подписания. В случае, если Поставщик этим рекламационным актом признает свою вину за брак товара, то это служит основанием для ремонта товара. Ремонт товара производится в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента его возврата Покупателем.
2.9. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной.
2.10. Риски случайной гибели, повреждения или ухудшения качества товара переходят к Покупателю с момента приема товара по товарной накладной.
2.11. Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента сборки товара при условии соблюдения условий эксплуатации и использования товара по назначению.
3. Цены и порядок расчетов
3.1. Цена товара, указанная в спецификации, а также в товарных накладных и включает в себя стоимость самого товара, упаковки, доставки до места назначения и НДС 18%.
3.2. Оплата товара производится по каждому этапу поставки отдельно на основании оригинала, выставленного Покупателю счета в течении 5 банковских дней по факту поставки товара.
3.3. Датой оплаты товара является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязан поставлять (передавать) товары надлежащего качества и в порядке, определяемом условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
Принимать товары в порядке, определяемом условиями настоящего Договора поставки;
Оплачивать поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары в полном объеме и в сроки, указанные в настоящем Договоре.
Совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие и оплату товаров, поставляемых (передаваемых) ему по настоящему Договору.
Возвратить Поставщику утвержденный (подписанный) Покупателем 2-й экземпляр подлинной товарной накладной в течение 2 (двух) календарных дней, с даты приема (получения) товаров Покупателем.
4.3. В случае нарушения Покупателем установленных настоящим договором сроков приема товаров, Поставщик вправе требовать компенсации издержек, обусловленных сверхнормативным хранением товаров.
4.4. В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки товаров, предусмотренных настоящим договором, Покупатель вправе требовать выплаты неустойки в размере 0,2% от стоимости неотгруженных в срок товаров, но не более 5% за весь период просрочки.
4.5. Любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков согласно действующему законодательству РФ.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обязательств.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться путем проведения переговоров между Сторонами.
5.2. В случае, если Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом г.Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор поставки товара вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.
6.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
7.1. Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический, фактический и (или) почтовый адрес, а также платежные реквизиты, должна сообщить об этом другой Стороне настоящего договора в течение пяти календарных дней с момента изменения указанных адресов и (или) реквизитов.
7.2. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор необходимые дополнения либо изменения, которые будут действительны, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
г. __________ "___"__________ ____ г. ________________________________, именуем___ в дальнейшем "Покупатель", (наименование организации) в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.) ______________________, с одной стороны, и _______________________________, (Устава, доверенности) (наименование организации) именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ______________________________, с другой стороны, (Устава, доверенности) совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется в обусловленный настоящим Договором срок передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить офисную мебель __________, (наименование, назначение) попредметно указанную в Спецификации, прилагаемой к настоящему Договору (далее - "мебель").В Спецификации к настоящему Договору указывается наименование, комплектность и цена каждого предмета мебели.
1.2. Количество поставляемой мебели составляет _____ изделий.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена каждой единицы мебели указывается в Спецификации к настоящему Договору.
2.2. Общая стоимость мебели, поставляемой по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей.
2.3. Цена мебели включает расходы, связанные с упаковкой, погрузкой, доставкой, разгрузкой, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.4. Цена мебели является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.
2.5. Оплата стоимости мебели производится в следующем порядке:
2.5.1. Предварительная оплата в размере _____% от стоимости мебели, что составляет _____ (__________) рублей, производится в течение _____ дней с даты подписания настоящего Договора.
2.5.2. Оплата оставшейся части в размере _____% от стоимости мебели, что составляет _____ (__________) рублей, производится в течение _____ дней с даты поставки мебели (п. 3.2 настоящего Договора).
2.6. Покупатель оплачивает стоимость мебели Поставщику платежным поручением.
2.7. Днем оплаты является день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Мебель по настоящему Договору должна быть поставлена в течение _______________ после подписания настоящего Договора.
3.2. Датой поставки считается дата доставки мебели в офис Покупателя.
3.3. Покупатель должен принять мебель и проверить ее по количеству в день поставки, а по качеству - не позднее _______________ с даты поставки.
3.4. При обнаружении недопоставки мебели Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют соответствующий акт.
Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество мебели в течение _______________ с даты обнаружении недопоставки.
3.5. При обнаружении ненадлежащего качества мебели или несоответствия мебели условиям о комплектности Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение _______________ с даты обнаружении недостатков или некомплектности мебели.
Поставщик в течение _____ дней с момента получения уведомления от Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя на офис Покупателя для осмотра и составления соответствующего акта.
В случае споров о качестве поставленной мебели проводится экспертиза __________________________________________________________ за счет Стороны, (при необходимости указать, кем проводится экспертиза) требующей ее проведения. Если экспертиза проведена за счет Покупателя и по результатам экспертизы установлено ненадлежащее качество поставленной мебели, Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение _____ дней с момента получения ее результатов.
В случае если Поставщик не направит к Покупателю своего уполномоченного представителя в установленный настоящим пунктом срок, Покупатель самостоятельно обращается в ____________________ для проведения экспертизы и уведомляет об этом Поставщика.
3.6. В случае поставки мебели ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:
Соразмерного уменьшения цены мебели;
Безвозмездного устранения недостатков мебели в течение _______________ с даты _________________________;
Возмещения своих расходов на устранение недостатков мебели.
В случае существенного нарушения требований к качеству мебели Покупатель вправе по своему выбору:
Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за мебель денежной суммы;
Потребовать замены предмета мебели ненадлежащего качества другим, соответствующим условиям настоящего Договора.
3.7. В случае поставки некомплектной мебели Покупатель вправе потребовать от Поставщика:
Соразмерного уменьшения покупной цены;
Доукомплектования мебели в течение _______________ с даты _________________________.
Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании мебели, Покупатель вправе по своему выбору:
Потребовать замены некомплектной мебели на комплектную;
Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
3.8. При предъявлении Покупателем требования о замене мебели, не соответствующей условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в течение _______________ с даты _________________________.
3.9. Право собственности на мебель переходит к Покупателю с даты поставки мебели в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора.
Риск случайной гибели или повреждения мебели несет собственник мебели.
4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ МЕБЕЛИ
4.1. Качество поставляемой по настоящему Договору мебели должно соответствовать ГОСТ 16371-93. Мебель. Общие технические условия, ГОСТ 19195-89. Мебель. Методы испытаний крепления дверей с вертикальной и горизонтальной осью вращения, ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88). Мебель корпусная. Методы испытаний на устойчивость, прочность и деформируемость, ГОСТ 19917-93. Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия, ГОСТ 20400-80. Продукция мебельного производства. Термины и определения, ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88). Мебель. Столы. Определение устойчивости, ГОСТ 30255-95. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах, ___________________________________________________. (иные ГОСТы, технические регламенты и т.п.)4.2. Гарантийный срок на поставляемую мебель составляет _____ с даты поставки.
4.3. Комплектность мебели указывается в Спецификации к настоящему Договору.
5. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
5.2. В случае если Стороны не придут к согласию в результате переговоров, споры передаются для разрешения в Арбитражный суд _________________________.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки мебели, установленного п. 3.1 настоящего Договора, срока допоставки мебели, установленного п. 3.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены не поставленной в срок мебели за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков мебели, установленного п. 3.6 настоящего Договора, срока доукомплектования мебели, установленного п. 3.7 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены мебели, в которой обнаружены недостатки, либо от цены мебели, требующей доукомплектования, соответственно.
6.3. В случае нарушения Поставщиком срока замены мебели, установленного п. 3.8 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены мебели, подлежащей замене.
6.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости мебели, установленного п. 2.5 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора (форс-мажорные обстоятельства).
6.6. Срок исполнения обязательства, установленного настоящим Договором, отодвигается соразмерно времени действия указанных форс-мажорных обстоятельств.
6.7. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией соответствующей Стороны. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
7.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
7.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель: ____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Поставщик: _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Электронная почта: _____________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель: Поставщик: _____________/_______________ ______________/________________ М.П. М.П.Договор на изготовление - довольно распространённый вид гражданско-правовых сделок. Например, нужно изготовить мебель или что-то для дома, в этом случае необходимо заключить договор на изготовление. Данный вид гражданско-правовых сделок получил своё чёткое законодательное регулирование. В частности, данный вид договора регулируется , которая посвящена подряду. А какие особенности имеет данный договор?
Особенности составления документа
Предмет договора на изготовление
По данному договору одна сторона обязан выполнить определённую работу по заказу заказчика и передать ему результаты работы, а заказчик обязуется заплатить за результат работы.
На практике в качестве исполнителя в основном выступают компании, которые предоставляют услуги в данной сфере. Но исполнителем также могут быть физические лица.
Некоторые особенности
При выполнении работ исполнитель использует свои средства и материалы. Но договором может быть предусмотрена обязанность заказчика предоставлять необходимые для осуществления работы материалы и предметы.
Исполнитель самостоятельно распределяет выполнение работы и выбирает методы их осуществления. Но договором может быть предусмотрено осуществление работ по методам, указанным заказчиком.
Важно! На основании данного договора право собственности на результаты работы приобретает заказчик, а не исполнитель.
Что нужно предусмотреть
В договоре на изготовление необходимо чётко указать предмет, который исполнитель должен изготовить.
Важно! На практике в некоторых случаях для изготовления предмета требуются эскизы или схемы. В этом случае они считаются неотъемлемой частью договора, а исполнитель должен выполнить работу в соответствии со схемами и эскизами.
На практике очень часто компании, которые предоставляют услуги изготовления определённых предметов, имеют разработанные каталоги и экземпляры. При заказе предмета из каталога, окончательный результат должен полностью соответствовать ему.
Важно! при заключении договора особое внимание необходимо обратить на сроки осуществления работы.
При этом существует несколько сроков:
- срок изготовления предмета заказа;
- срок уведомления заказчика о готовности заказа;
- срок доставки.
Все вышеуказанные сроки необходимо согласовать и предусмотреть в договоре.
В некоторых случаях, учитывая специфику заказа, может потребоваться не только доставка, но и установка предмета. Как правило, обязанность осуществления монтажа и установки несет исполнитель. Но заказчик должен подготовить помещение для установки предмета заказа, а также при необходимости предоставить необходимые инструменты и материалы.
Важно! При приеме заказа необходимо подписать акт приема-сдачи, в котором указывается время и место осуществления приема.
Если результаты работы не соответствуют договору или схемам(эскизам), то об этом указывается в акте приема-сдачи работы. В данном документе также необходимо указать недостатки, если таковые имеются.
В тексте договора необходимо указать также гарантийный срок, если таковой имеется.
Следующий пункт, на который необходимо обратить внимание при заключении договора, это - размер оплаты исполнителя. Данная сумма складывается не только из стоимости изготовления предмета, но и из стоимости доставки и осуществления монтажных работ.
Важно! При определении размера оплаты необходимо учитывать тот факт, что данная сумма считается доходом исполнителя с точки зрения налогового законодательства и облагается налогом.
Заполненный образец документа
Договор
на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)
№
г.______________ «___»_____________ 201__г.
Именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.
1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.
2. Качество и гарантии
2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.
2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.
2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.
2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.
3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.
3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.
3.4.Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.
3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с . Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проёмы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км. Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме, он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.
3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.
3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.
3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счёт.
3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счёт вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время.
3.10. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним (устно по телефону, указанному в спецификации) дату и время доставки.
3.11. Приёмка изделия оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.
3.12. Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ. При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа. При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.
3.13. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.
3.14. В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении. Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.
Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.
По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения.
4. Право собственности
4.1. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия (подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ).
5. Цена договора и порядок расчётов
5.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (__________________________________) рублей в т.ч. НДС 18%
5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.
5.3. Оплата производится Заказчиком путём перечисления в качестве аванса 80% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя
5.4. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает до начала монтажных работ, сразу после поступления информации от исполнителя о готовности Изделия.
5.5. Изделие считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в объёме 100%.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.
6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.
6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.
7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8. Заключительные положения
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных .
8.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:
- передача Изделия ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 рабочих дней.
- неоднократное нарушение сроков доставки Изделия.
8.5. Существенными нарушениями со стороны Заказчика признаются:
- нарушение сроков оплаты.
- неоднократные срывы вывоза Изделия со склада поставщика.
8.6. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно (по факсу) уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.
8.7. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.
8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путём переговоров спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9. Адреса и подписи сторон
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
ЗАКАЗЧИК: |
Подписи сторон:
__________________ / ________ _________________ / ________
Проект договора
Договор поставки офисной мебели № ______
г. Москва « » 2012 г.
_______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) , именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице___________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, далее именуемый «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется доставить, собрать и установить в помещениях Покупателя, расположенных по адресу: г. Москва, ш. Перовское, дом.1, офисную мебель (далее по тексту – «Мебель»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Мебель в соответствии с условиями Договора.
1.2. Поставка Мебели будет осуществляться согласно Спецификации на поставку Мебели, далее – «Спецификация» (Приложение к Договору).
2. ЦЕНА МЕБЕЛИ И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ 1
2.1. Цена Мебели составляет сумму в размере _______________(________________) рубля, включая НДС 18%.
2.2. Цена Мебели включает в себя общую стоимость Мебели согласно Спецификации, стоимость упаковки с последующим вывозом, доставки, выгрузки, сборки, установки и, при необходимости, хранения Мебели на складе Поставщика согласно п. 4.2 Договора, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора. Цена Мебели, указанная в п.2.1, является фиксированной для настоящего Договора и никакие другие компенсационные выплаты не должны быть произведены Поставщику независимо от причины, по которой будут понесены затраты.
2.3. Покупатель производит оплату цены Мебели в следующем порядке:
2.3.1. Первый платеж в качестве аванса в размере 50% (пятьдесят процентов) от цены Мебели, указанной в Спецификации, что составляет сумму в размере ____________ (________) рублей, включая НДС 18%, будет произведен Покупателем после подписания Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Покупателем счета Поставщика.
2.3.2. Второй платеж в размере 50% (пятидесяти процентов) от цены Мебели, указанной в Спецификации, что составляет сумму в размере ______________ (__________) рублей, включая НДС 18%, будет произведен Покупателем после доставки, сборки и установки Мебели в помещениях, выбранных Покупателем для доставки и установки Мебели (далее – «Площадка») в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Покупателем счета Поставщика с приложением подписанной Сторонами товарной накладной на Мебель.
2.4. Датой платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета Покупателя.
3. УПАКОВКА МЕБЕЛИ
Мебель поставляется в фирменной упаковке Поставщика, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке, погрузке и выгрузке, а также в период хранения.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ДОСТАВКИ, СБОРКИ, УСТАНОВКИ И ПРИЕМКИ МЕБЕЛИ
4.1. Поставщик доставляет Мебель на Площадку в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Договора. В случае просрочки Покупателем платежа согласно п.2.3.1 Договора срок доставки Мебель на Площадку увеличивается соразмерно этой просрочке.
В день доставки Мебели на Площадку Поставщик производит ее сборку.
4.2. В случае неготовности Площадки Покупателя Поставщик обязуется за свой счет нести расходы по хранению Мебели на своем складе, но не более 3 (трёх) месяцев с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя о неготовности Площадки. По истечении указанного срока Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение об условиях дальнейшего хранения Мебели.
4.3. Поставщик соглашается с тем, что на Площадке во время сборки и установки Мебели одновременно могут выполняться другие виды работ, которые не препятствуют выполнению сборки Мебели. В таких случаях Стороны должны до начала работ по сборке и установке Мебели согласовать оптимальный график работ.
4.4. После сборки и установки Мебели Поставщик своими силами и за свой счет производит уборку Площадки и вывоз упаковки, при необходимости ее утилизацию, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты сборки и установки Мебели.
4.5. По окончании сборки и установки Мебели в течение 3 (трех) дней Стороны обязаны провести приемку Мебели, что подтверждается подписанием товарной накладной на Мебель или в случае обнаружения дефектов, некомплектности или несоответствия Мебели/ отдельных частей Мебели Спецификации (далее – «дефекты»), Стороны указывают все дефекты в Акте обнаружения дефектов, в котором определены условия, в том числе, способ и сроки (не превышающие срок поставки Мебели по Договору), необходимые Поставщику для их устранения. Поставщик обязан своими силами и за свой счет вывезти с Площадки дефектную Мебель/дефектные части Мебели по требованию Покупателя после доставки недостающей Мебели или замены дефектных или несоответствующих Спецификации частей Мебели надлежащего качества в соответствии со сроками, указанными в Акте обнаружения дефектов. После устранения дефектов/недопоставки Стороны указывают соответствующее в Акте обнаружения дефектов.
4.6. Датой поставки Мебели считается дата подписания товарной накладной.
4.7. Право собственности на Мебель, а также риск случайной порчи, утраты или повреждения Мебели переходит к Покупателю после подписания Сторонами товарной накладной.
4.8. Поставщик вправе привлекать за свой счет третьих лиц для доставки и выполнения работ по сборке и установке Мебели. При этом Поставщик несет перед Покупателем ответственность за действия, бездействие, ошибки и упущения третьих лиц.
5. КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ И ГАРАНТИИ
5.1. Поставщик гарантирует:
- надлежащее качество Мебели и её соответствие требованиям и стандартам, существующим в Российской Федерации для данного вида товара на момент поставки; соответствие размеров, цвета, комплектности Мебели Спецификации;
- надлежащее качество работ по сборке и установке Мебели.
5.2. На всю Мебель устанавливается гарантийный срок 2 (два) года. Гарантийный срок на Мебель (далее – «гарантийный срок») исчисляется с даты подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик гарантирует производство Мебели, указанной в Спецификации, в течение всего гарантийного срока.
5.3. В случае если в течение гарантийного срока, указанного в п. 5.2 Договора, будут обнаружены дефекты, Покупатель в письменном виде (в форме заявления) сообщает Поставщику об обнаруженных дефектах.
5.4. Получив заявление Покупателя, Поставщик должен принять решение о ремонте или замене дефектной Мебели/дефектных частей Мебели и сообщить о нем Покупателю в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения заявления. Если Поставщик не дал ответа в названный срок, такое заявление считается признанным Поставщиком и принятым в работу.
5.5. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты или заменить дефектную Мебель/ дефектные части Мебели в следующие сроки:
5.5.1. Срок ремонта Мебели без замены на новые детали не должен превышать 1 (одного) рабочего дня с даты направления Поставщику заявления Покупателя.
5.5.2. Срок ремонта Мебели с заменой неисправных деталей на новые составляет не более 4 (четырех) рабочих дней с даты направления Поставщику заявления Покупателя. Данное условие по срокам не распространяется на массовый производственный дефект, выявленный после приема-передачи Мебели. Если срок ремонта превышает 4 (четыре) рабочих дня, на время ремонта предоставляется временная мебель.
5.5.3. В случае непригодности к ремонту дефектной Мебели/дефектных частей Мебели срок замены дефектной Мебели/дефектных частей Мебели на новую оговаривается Сторонами, но не превышает стандартного срока производства, доставки, установки и составляет 30-40 рабочих дней с даты направления Поставщику заявления Покупателя с предоставлением на время замены временной мебели.
5.6. Гарантии не распространяются на случаи возникновение дефектов после приема-передачи Мебели вследствие небрежного обращения Покупателя с Мебелью, включая случаи умышленной поломки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
6.2. При нарушении сроков платежей, установленных Договором, Поставщик оставляет за собой право начислить, а Покупатель обязуется уплатить Поставщику неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.
6.3. При нарушении сроков доставки и установки Мебели, указанных в разделе 4 Договора, Покупатель оставляет за собой право начислить, а Поставщик обязуется уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены каждой не доставленной и/или не установленной в срок позиции Мебели, указанной в Спецификации, за каждый день просрочки, но не более 10% от цены этой позиции.
6.4. При нарушении сроков, предусмотренных п. 5.5 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,3% от цены неотремонтированной или не заменённой в срок дефектной Мебели за каждый день просрочки, но не более 10 % от этой цены.
6.5. Неустойка подлежит оплате в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения требования о ее уплате. Данное требование должно быть оформлено в письменном виде и отправлено по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
6.6. Датой признания неустойки Стороной, нарушившей договорные обязательства, считается дата фактического получения другой Стороной денежных средств, перечисленных в связи с уплатой неустойки.
6.7. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 2 (двух) календарных дней письменно известить другую Сторону о начале и прекращении указанных обстоятельств.
7.3.Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор при условии уведомления другой Стороны о своих намерениях за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора и произвести взаиморасчеты за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения Договора.
7.4. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не уведомила другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 Договора, такая Сторона утрачивает право ссылаться на действие вышеуказанных обстоятельств в случае неисполнения своих обязанностей по Договору, если только обстоятельства непреодолимой силы не оказались помехой для уведомления.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров.
8.2. В случае если Стороны не смогли разрешить споры путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.3. Все уведомления составляются Сторонами в письменной форме и направляются по следующим адресам:
Поставщик:
Адрес: Российская Федерация, 119121
Тел.: +7 (4Факс: + 7 (4
8.4. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих адресов, номеров телефонов и факсов.
9. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут Сторонами в период его действия на основе взаимного согласия или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые соглашения Сторон по расторжению или изменению Договора имеют силу в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны должным образом уполномоченными представителями Сторон.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
10.3. Все извещения между Сторонами должны быть выполнены в письменной форме. Выполненными в письменной форме также считаются те извещения, которые переданы по факсу с подтверждением о получении.
10.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 1 (один) экземпляр для Покупателя и 1 (один) экземпляр для Поставщика.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение. Спецификация на поставку мебели.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: |
|
____________________/ ________ / |
Типовой договор поставки мебели
№
г. Москва
« » января 20 г.
ООО «__________», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице, действующего на основании, с другой стороны, в дальнейшем также именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - «настоящий договор» или «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передавать в собственность Покупателя товар и оказывать услуги.
1.1.2. Наименование, количество и цена, Товара указывается в Соглашении «О товаре», являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее Соглашение «О товаре» именуется «Спецификация»), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.
1.1.2. Оказание услуг (а так же выполнение, в случае необходимости, дополнительных работ) производится Продавцом на условиях, согласованных сторонами в Соглашении «Об услугах и работах».
1.2. Приобретаемый товар Покупатель заказывает по результатам ознакомления с предложенными Продавцом образцами товаров, а так же каталогами.
2. НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО И ЦЕНА ТОВАРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Наименование, количество, цена товара, порядок расчетов, указывается в Спецификации.
2.2. Срок поставки товара, адрес поставки товара, условия сборки Товара указывается в Спецификации
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Продавец имеет право на досрочную поставку товара.
3.2. Условия Доставки товара указываются в Спецификации.
3.3. В случае просрочки приёмки товара, доставленного в адрес Покупателя силами и средствами Продавца, повторная доставка товара Покупателю осуществляется на условиях самовывоза, или может быть осуществлена по соглашению Сторон силами Продавца за счёт Покупателя.
3.4. Уведомление Продавца о готовности товара к доставке Покупателю. При поступлении товара на склад Продавца, Продавец обязуется направить Покупателю уведомление о своей готовности поставить товар.
3.5. Уведомление Покупателя о готовности принять товар. Покупатель обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения от Продавца уведомления о готовности поставить товар Покупателю направить Продавцу встречное уведомление о своей готовности принять товар в месте доставки. По получению указанного уведомления Продавец приступает к исполнению своих обязательств по доставке товара Покупателю.
3.6. Документы, предъявляемые Покупателем Продавцу перед приёмкой товара. 1) документ, удостоверяющий личность Покупателя или его представителя; 2) доверенность, оформленная надлежащим образом.
3.7. Оформление приёма-передачи товара. Приемка-передача товара оформляется накладной по унифицированной форме, с момента подписания которой Сторонами, обязанность Продавца передать товар Покупателю считается исполненной. Приёмка-передача товара может быть оформлена актом приёма-передачи, в том числе и до сборки товара.
3.8. Сборка товара. Продавец обязан приступить к сборке товара не позднее 7 (Семь) рабочих дней с момента передачи товара Покупателю при условии отсутствия между Сторонами иного соглашения о времени начала сборки, а Покупатель обязан обеспечить Продавцу беспрепятственный доступ в помещения для проведения сборки.
4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
4.1. Гарантийный срок на товар действует с даты подписания Сторонами накладных на товар. В случае, когда гарантийный срок не определён в документах, прилагаемых к настоящему договору, считается, что гарантийный срок на товар установлен Продавцом на 6 (Шесть) месяцев. Гарантийный срок не распространяется на «расходные» комплектующие (лампы, фильтры, предохранители и т.п.).
4.2. Гарантийные обязательства Продавца прекращают свою силу, в случае если сборка товара (в том числе повторная - при перемещении товара из помещения в помещение) была произведена Покупателем с нарушением норм сборки, а так же в случае, когда эксплуатация мебели производилась с нарушениями правил эксплуатации мебели.
4.3. Покупатель обязан сообщить Продавцу об обнаруженных недостатках в письменном виде (далее - претензия), и пригласить в место нахождения товара представителя Продавца, который в присутствии Покупателя обязан составить Акт о браке. В Акте подлежат описанию обнаруженные недостатки с указанием даты и номера накладной, по которой товар получен Покупателем. Представитель Продавца обязан составить Акт о браке в срок 5 (Пять) рабочих дней с момента получения письменной претензии Покупателя. Акт о браке составляется в двух экземплярах и вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. Продавец вправе в течение 9 (Девяти) рабочих дней с даты составления Акта о браке, провести дополнительную проверку товара.
4.4. Продавец обязан удовлетворить претензии Покупателя в срок не более 20 (двадцати) дней.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством России.
5.2. Ответственность за несоблюдение Продавцом сроков передачи/замены товара. В случае несоблюдения сроков передачи товара (части товара) Покупателю, Продавец выплачивает Покупателю пеню в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от цены несвоевременно переданного товара (части товара) за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 (Десять) процентов от цены товара (части товара).
5.3. Ответственность за несоблюдение Покупателем сроков оплаты товара. За просрочку оплаты товара Покупатель обязан уплатить Продавцу пеню в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процентов от неуплаченной в срок суммы за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 (Десять) процентов от не уплаченной в срок суммы.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
7.2. При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в настоящей главе, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону, приложив официальный документ. При отсутствии своевременного извещения виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
7.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет за собой соразмерное сроку их действия увеличение срока исполнения обязательств по настоящему Договору.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8.2. Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы.
8.4. Все дополнения и изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если они составлены в письменной форме, были согласованы обеими Сторонами путём совершения под их текстом собственноручных подписей представителей Покупателя и Продавца, а так же проставления оттисков печатей Сторон. Проставление оттиска фирменной печати Покупателя на подпись представителя Покупателя, действующего на основании доверенности, не требуется.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
